概要：(二)由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。(三)在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条：工程验收(一)工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。(三)验收标准按照国家有关标准执行第八条：其他事项(一)乙方应根据施工现场条件，合理制定施工组织设计，施工图以外所发生的按规定非甲方原因的费用由乙方自行负责。(二)乙方需午间、夜间加班施工，所引起的噪音超标费由乙方自行承担。(三)乙方应协调好当地有关部门的关系，出现问题由乙方自行协调。(四)建设单位可以根据需要增加或减少工作量。(五)乙方不得将工程转包或分包。(六)本装修工程的施工图，由乙方按中标价的2%一次性支付设计费，交由我司转交设计者，未选用或未中标的企业不支付任何费用。(设计费在首期工程款拨付当日付清)(七)乙方应在接到中标通知书之日起一周内办妥所需手续并与我司签定施工合同，并在约定的开工
装修合同,标签：销售合同样本,二手房买卖合同样本,http://www.67jx.com(二)由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
(三)在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
第七条：工程验收
(一)工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
(三)验收标准按照国家有关标准执行
第八条：其他事项
(一)乙方应根据施工现场条件，合理制定施工组织设计，施工图以外所发生的按规定非甲方原因的费用由乙方自行负责。
(二)乙方需午间、夜间加班施工，所引起的噪音超标费由乙方自行承担。
(三)乙方应协调好当地有关部门的关系，出现问题由乙方自行协调。
(四)建设单位可以根据需要增加或减少工作量。
(五)乙方不得将工程转包或分包。
(六)本装修工程的施工图，由乙方按中标价的2%一次性支付设计费，交由我司转交设计者，未选用或未中标的企业不支付任何费用。(设计费在首期工程款拨付当日付清)
(七)乙方应在接到中标通知书之日起一周内办妥所需手续并与我司签定施工合同，并在约定的开工日期内及时组织施工，否则乙方承担一切责任，并取消中标资格，终止施工合同。
(八)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。
(九)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。
第九条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条：争议解决
(一)本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的变更和终止
(一)合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。
(二)施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条：合同生效
(一)本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
(二)补充合同与本合同具有同等的法律效力。
(三)本合同（包括合同附件、补充合同）一式肆份，甲乙双方各执两份。
甲方（业主）： （签章） 乙方： （签章）
住所地址： 企业地址：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
签约日期：